Образец договора с оплатой по частям. Договор подряда с оплатой по частям

 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Москва" " 2013 г. ЗАО "ЕТегро Текнолоджис", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Изумрудова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________ , действующего на основании __________________________, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование (далее по тексту настоящего Договора - "товар"), а Покупатель - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2.Наименование, количество и цена товара согласована сторонами в Спецификации - (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 1.3.Производителем оборудования зарегистрированных торговых марок "Hyperion", "Factor", "Avelion" является ЗАО "ЕТегро Текнолоджис". 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 2.1. Срок поставки товара составляет 10 (десять) рабочих дней, с даты поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика, в соответствии, с п. 4.2. настоящего Договора, если иное не указано в Спецификации. В случае если в Спецификации указан иной срок, согласованный сторонами, сроком Поставки считается срок, указанный в Спецификации. Под сроком поставки понимается срок отгрузки товара на условиях самовывоза (п.2.3.1.) В случае доставки товара на склад Покупателя (п.2.3.2., п.2.3.3), срок доставки увеличивается на: 2.1.1. Три рабочих дня, в случае доставки в пределах г. Москвы. 2.1.2. Установленный транспортной компанией срок доставки плюс три рабочих дня, в случае доставки в регионы РФ транспортной компанией. 2.2. Поставщик направляет в адрес Покупателя уведомление по электронной почте о готовности оборудования к поставке, после чего Стороны согласовывают порядок поставки товара. 2.3. Поставка оборудования может осуществляться по согласованию сторон одним из следующих способов: 2.3.1. Отгрузка со склада Поставщика (самовывоз) по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2 стр.12-13-14. Отгрузка осуществляется с 10-00 до 17-00 в рабочие дни. 2.3.2. Доставка автотранспортом Поставщика на склад Покупателя, в пределах г. Москвы. В этом случае дата и время доставки согласовываются сторонами дополнительно. 2.3.3. Доставка транспортной компанией на склад Покупателя в регион РФ, по письменной Заявке покупателя. 2.4. Оборудование поставляется Поставщиком в стандартной упаковке Производителя. Заполненный Гарантийный талон находиться внутри упаковки. 2.5. Право собственности на поставленное оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания транспортной накладной или товаросопроводительных документов. 3.КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации (ГОСТ Р). 3.2. Сертификаты на поставляемое оборудование доступны для скачивания на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/company/certificates 3.3. Гарантия на поставленное оборудование предоставляется Производителем оборудования. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) года с даты поставки оборудования. Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт и/или замена Поставщиком продукции или ее компонента с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами. 3.4. Гарантия не распространяется на дефекты, повреждения и неисправности, возникшие при нарушении Покупателем правил обслуживания, хранения и эксплуатации оборудования (в том числе несанкционированных модернизации и ремонта), а также возникшие вследствие преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц и воздействия иных посторонних факторов. 3.5. Условия, порядок гарантийного обслуживания и список сервисных центров доступны на сайте Производителя в разделе http://www.etegro.ru/support 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору оборудования составляет () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - () рубля и указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 4.2. Оплата поставляемого оборудования осуществляется путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в следующем порядке: 4.2.1.Авансовый платеж в размере 70% от стоимости оборудования, определённой в п. 4.1. настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящему Договору, а именно () рублей 00 копеек, в срок ________, с даты выставления счета. 4.2.2. Последующая оплата в размере 30% от стоимости оборудования, а именно () рублей 00 копеек течение 3 (трех) банковских дней с даты отгрузки Поставщиком товара по настоящему Договору. 4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, а также за их ненадлежащее исполнение, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Досудебный порядок урегулирования является обязательным. 5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости оборудования за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3. В случае просрочки сроков оплаты оборудования Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый банковский день просрочки, но не более 10(Десяти)% от общей стоимости поставляемого оборудования, определенной в п. 4.1. настоящего Договора. 5.4.Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в письменном виде. Сторона, не выполнившая данное требование не освобождается от ответственности. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. 7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.3. Настоящий Договор и все связанные с ним Документы, переданные сторонами посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, если не вызывает затруднение прочтение текстов подготовленных таким способом документов, четко видны оттиски печати и подписи уполномоченных представителей сторон. Стороны обязуются предоставить соответствующие оригиналы указанных документов в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи документов посредством факсимильной связи. 8.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" Юридический адрес: 111141, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Фактический адрес: 111524, г.Москва,ул.Электродная, д.2, стр.12,13,14 Банковские реквизиты: ИНН 7720529520 КПП 772001001 Банковские реквизиты: р/сч. 40702810120100001444 в "ТКБ" (ЗАО) г. Москва к/сч 30101810800000000388 БИК 044525388 тел. +74953800288 Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/О.В. Изумрудов/ Покупатель: Юридический адрес: Фактический адрес: Банковские реквизиты: ИНН/КПП Банковские реквизиты В БИК К/с Ответственный по договору: _______________________, Тел. E-mail: Генеральный директор _______________/ / Приложение № 1 к Договору поставки № от 2013 г. Спецификация № 1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее оборудование: п/пНаименование оборудованияЕд. изм.Кол-во Цена в руб. с НДС Сумма в руб. с НДС1.шт.Итого: В том числе НДС 18 %: Всего к оплате: () рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - . Сводная таблица характеристик сервисных программ: Гарантийный план ETcare 3 years Standart (Стандартная гарантия 3 год)Включает: * Приём и регистрацию обращений, идентификацию отказов и поддержку пользователей - по телефону, факсу или электронной почте. * Приоритетное обслуживание на территории сервисного центра (СЦ) - диагностика отказов оборудования, ремонт, тестирование. * Время восстановления системы: 21 рабочий день. * Окно обслуживания: по рабочим дням с 10:00 до 19:00. * Ремонт/замена неисправных компонентов, проведение функциональных проверочных тестов. ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:ПРОДАВЕЦ:Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. / Генеральный директор " " ____________________ / / Генеральный директор ЗАО "ЕТегро Текнолоджис" ____________________ / Изумрудов О.В. /

Правила расчетов между сторонами сделки – ключевой раздел каждого договора , вне зависимости от вида. Основным нормативно-правовым документом принято считать Гражданский кодекс РФ.

Проценты могут начисляться даже по тем договорам и сделкам, условия которых были выполнены в полной мере. При отсутствии суммы процентов используется установленная ставка рефинансирования Центробанка.

Расчет осуществляется через банки, в которых открыт расчетный счет контрагента. Перевод осуществляется с помощью платежного поручения в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Использовать можно только сумму до 100 000 рублей. Лимит установлен для компаний и ИП.

В качестве иных вариантов предусматривается:

• отступное;
• зачет;
• новация.

В зависимости от ситуации используется конкретный вариант.

Расчеты по договору поставки товара

К рассматриваемому договору применима гл. 30 ГК РФ . Расчет – залог перехода правообладания переданной продукцией. Покупатель производит расчет согласно условиям договора, после чего становится полноправным владельцем .

Соглашение предусматривает взаимодействие нескольких сторон, одной из которых является поставщик (выступает в качестве продавца), а второй – покупатель.

Предмет сделки – передаваемая продукция.

Формы

Расчет в России осуществляется в национальной валюте наличным либо безналичным способом.

Стороны оставляют за собой право договориться:

• о безналичном варианте расчетов;
• по аккредитиву;
• по инкассо;
• с помощью чеков либо в иной форме.

С целью согласования условия формы расчетов в безналичном порядке стороны обязаны отображать в соглашении:

• четкую форму из перечня установленных;
• реквизиты, без которых невозможно совершить платеж.

Список реквизитов и формы для расчетов установлены ЦБ РФ от июня 2012 года.

Порядок

В перечень составных компонентов порядка оплаты включено:

• период внесения средств (дата по календарю либо частями);
• форма (наличка, взаиморасчет и пр.);
• вариант расчета (векселями, платежными поручениями и пр.);
• порядок проведения платежки.

В последнем случае предусматривается предварительная оплата, отсрочка, рассрочка и пр.

Момент оплаты

Он определяется периодами:

• перечисления средств на корреспондентский счет;
• списания средств на расчетный счет покупателя;
• внесения средств в кассу.

Подобные условия выгодны для исполнителя, поскольку до момента получения средств на расчетный счет сделка считается неоплаченной.

Возможность оплаты третьим лицом

Порядок и особенности оплаты третьими лицами обозначены в ст. 313 ГК РФ . Из нормативного акта следует, что данная возможность предусматривается, и какие-либо санкции не установлены.

Пример

Формулировки могут быть разными. Одна из них имеет вид:

“Заказчик обязуется не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за оплачиваемым, вносить ежемесячную плату в размер 1000 (тысячи) рублей в течение всего периода действия договора”.

Пеня

Пеня должна быть определена сторонами сделки в момент подписания соответствующего соглашения. К примеру, в документе может быть указано, что пени в случае возникновения просрочки равняется 36,5% годовых .

Из этого следует, что за каждый день будет начислено штраф в размере 0,1% от установленной суммы платежа.

Оплата за услуги

К сведению: условие оплаты не может быть поставлено в зависимости от достижения либо наоборот конечного результата.

К примеру, оплата за предоставление юридических услуг не может стать в прямую зависимость от результата судебного решения.

К существенным условиям сделки принято относить осуществление заказанной разновидности работы, за что в конечном итоге исполнитель получает вознаграждение.

Расчет

Конечная стоимость выполненной работы устанавливается с учетом цены конкретных уполномоченных органов. Иными словами, под этим подразумеваются расценки, тарифы, ставки и так далее. Одновременно с этим, в случае отказа заказчиком признать установленную цену, есть возможность взыскать ее принудительно через суд .

Немаловажной особенностью считается и тот факт, что оплата может быть произведена по безналичному или наличному расчету.

Как прописать оплату наличными в договоре оказания услуг? Каких-либо сложностей в данном случае не предусматривается. К примеру, можно указать следующее: “Расчет осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя”.

Безналичными

В случае оплаты по безналичному расчету в договоре обязательно указываются реквизиты расчетного счета для дальнейшего перечисления средств.

Платеж можно произвести, к примеру, с помощью платежного поручения.

Как осуществляется оплата

В случае оплаты наличными средства заказчику должен быть предоставлен приходный кассовый ордер.

К сведению: кассовый чек в случае оплаты за предоставленные средства не нужен при условии наличия бланка строгой отчетности.

Нередко оплата происходит поэтапно. К примеру, в виде аванса и перечисления остатка после получения услуги.

Виды платежей

Платеж можно осуществить с помощью:

• интернета;
• специализированного терминала;
• мобильного телефона.

Возможность должна быть предусмотрена условиями договора.

Пеня и неустойка

Размер составляет 3% от окончательной установленной стоимости. Одновременно с этим крайне важно обращать внимание на то, что рассматриваемым типом соглашения может устанавливаться существенно выше сумма неустойки.

Актуальная на сегодняшний день норма федерального законодательства расширяет имеющиеся права потребителей, допуская при этом возможность повышения суммы ответственности юридического лица, деятельность которого связана с предоставлением услуг для населения.

К примеру, с недавнего времени сформировался потребительский вид спорной ситуации с исполнителем. В таком случае будет актуальной неустойка непосредственно по предоставлению тех услуг, которые им установлены.

Допустим, что нарушены условия, которые ранее были оговорены и установлены. При возникновении данной ситуации нужно будет в обязательном порядке отправить юридическому лицу соответствующую претензию относительно выплаты неустойки по причине нарушения ранее установленных сроков предоставления услуг.

В течение последующего 10-дневного периода уполномоченная компания вынуждена решить возникший спор в пользу заявителя.

Итоги

Правила осуществления расчетов устанавливаются сторонами сделки во время заключения соответствующего договора. Одновременно с этим, наличие факта выплаты положенных средств не может напрямую зависеть от результатов занятости.

Иными словами, заказчик должен платить только за то, что исполнитель непосредственно по его поручению оказал соответствующие услуги – если это касается такого вида договора.

Сумма вознаграждения может сразу устанавливаться в фиксированном размере либо же состоять из нескольких частей .

Допускается возможность вовсе не указывать размер в подписываемом договоре, но в таком случае порядок расчета будет использован с учетом сопоставимой стоимости аналогичным услугам или пр.

По желанию сторон оплата происходит единым платежом разово либо же в виде предоплаты.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА (ОПЛАТА ЧАСТЯМИ, С УСЛОВИЕМ О ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА НЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ)

г._______________ «_____»___________20___г.

_____________________________________________________________________________,

(наименование предприятия, организации)

именуем___ в дальнейшем «Продавец» в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующ___ на основании ____________________________________________________,

с одной стороны, и Аудиторская организация ООО «Форос Аудит», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Васильевой Е.В., действующая на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель — принять и оплатить следующий товар: _____________________________________________________,

(указать наименование, характеристики товара)

1.2. Товар по настоящему Договору передается в количестве _____________________________________________________________________________.

(указать количество или порядок его определения)

1. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

• стандарту N ___________________;
• регламенту N __________________.

2.2. Качество Товара подтверждается _____________________________________________________________________________,

(указать документы, подтверждающие качество)

выданными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

• соразмерного уменьшения цены;
• безвозмездного устранения недостатков в срок не более _______________ с даты _______________;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

2.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;
• потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

1. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

3.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: _____________________________________________________________________________.

3.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее «___»___________ ____ г.

3.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее _____________________________________________________________________________.

3.4. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества и количества условиям настоящего Договора и принять Товар.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.

3.6. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____________ (________________) рублей (цена Договора).

4.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке:

4.2.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от цены Договора, что составляет _____ (____________) рублей, в срок до «___»__________ ____ г.

4.2.2. Оставшаяся часть в размере _____% от цены Договора, что составляет _____ (____________) рублей, Покупатель уплачивает в течение ________ дней с даты подписания акта приема-передачи Товара (п. 3.4 настоящего Договора).

4.3. Оплата производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу.

4.4. Стороны пришли к соглашению о том, что уплата цены Договора может производиться не денежными средствами, а именно: _____________________________________________________________________________.

(указать какое имущество может быть передано в качестве оплаты, в каком количестве, а также иные условия оплаты по соглашению Сторон)

4.5. Датой оплаты считается дата передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо дата передачи Покупателем имущества Продавцу в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены соответствующего Товара.

5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в _____________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В условиях передачи денег за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги необходимо отразить следующие сведения:

1. Валюта (можно установить и , согласно Общероссийскому классификатору валют ИСО 4217 003-97, но при этом нужно зафиксировать порядок пересчета в рубли для осуществления платежей).
2. Форма перевода (безналичный или наличный).
3. Пени и в случае ненадлежащего исполнения обязательств (Решение ФАС России от 12.07.2016 по делу № ВП-348/16, Письма Минэконом от 10.03.2016 № ОГ-Д28-3630, от 02.10.2015 № ОГ-Д28-12800, от 21.09.2015 № Д28и-2829).
4. Момент выполнения обязанности по оплате (списание суммы со счета заказчика или поступление денег на счет поставщика).

Можно выделить несколько вариантов оплаты:

1. Единовременная (ст. 486, 735, 746, 781 ГК РФ) — производится только после выполнения поставщиком своих обязанностей. В договоре необходимо установить, какой документ подтверждает факт исполнения обязательств, и от даты его подписания установить срок перечисления денег ( , акт сдачи, акт приема-передачи и др., согласно ч. 7 ст. 94).
2. Предоплата, или (ст. 487, 711, 781 ГК РФ) — до того, как участник исполнит свои обязательства. Аванс может быть полным (100 % от цены) или частичным, когда окончательный расчет осуществляется после исполнения обязанностей по договору. 44-ФЗ не содержит каких-либо особых требований к авансовым платежам. Однако в отдельных нормативных правовых актах могут предусматриваться ограничения в отношении аванса. Заказчику необходимо внимательно изучить Постановления Правительства, субъекта РФ или муниципалитета, раскрывающие особенности исполнения бюджета соответствующего уровня. К примеру, по государственным контрактам на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту предоплата не может превышать 30 % (п. 42 Постановления № 1551). Есть ли аванс, его размер и сроки выплаты необходимо указать в договоре.
3. Расчет по завершению отдельных этапов выполнения работы, оказания услуг (ст. 311, 421, 711, 781 ГК РФ). Стороны могут предусмотреть условие о выплатах частями. В договоре следует указать период исполнения каждого этапа, размер платежа по ним и дату окончательного выполнения обязательств и расчета.

Сроки оплаты

44-ФЗ запрещает слишком продолжительный период оплаты. Это сделано, чтобы обеспечить конкуренцию и не допустить ограничение числа участников закупки. Определяя порядок расчетов, заказчик обязан соблюдать требования ч. 8 ст. 30 и ч. 13.1 ст. 34, согласно которым этот период не должен составлять более 30 дней с даты подписания документов о . А если в закупке могут участвовать только , — не более 15 рабочих дней. Заказчик вправе не включать такое условие в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 34.

Изменение сроков оплаты по контракту 44-ФЗ является изменением его существенных условий. Такое допустимо только в определенных случаях, мы рассказывали о них в статье .

Можно только уменьшать установленный законом период.

Даже просчитав наперед срок действия контракта по 44-ФЗ, в силу тех или иных причин возможно изменение сроков по контракту по 44-ФЗ, которое, в свою очередь, ведет к новому периоду исполнения обязательств по контракту.

Ответственность

Отсутствие в договоре порядка и сроков расчета является нарушением ч. 13 ст. 34. Должностное лицо заказчика, которое утвердило документацию с нарушением, можно привлечь к административной ответственности в виде в размере 3000 рублей на основании ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Если должностное лицо впервые нарушает порядок и сроки оплаты по контракту или обязательства по авансированию, то его могут оштрафовать в размере от 30 000 до 50 000 рублей. За повторное нарушение его могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет.

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора подряда с оплатой по частям, заключаемый между юридическим и физическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.doc, .rtf или.pdf, размер файла документа составляет 9,0 кб.

1. Предмет договора
2. Права и обязанности сторон
3. Цена договора и порядок расчетов
4. Ответственность сторон
5. Конфиденциальность
6. Гарантийный срок и срок действия договора
7. Заключительные положения
8. Адреса и реквизиты сторон
9. Подписи сторон

ДОГОВОР ПОДРЯДА с оплатой по частям

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по ______________________________.

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее __________ дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику.

2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее ____________________ с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие техническим характеристикам, изложенным в Технических требованиях и Технических заданиях на проектирование.

2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами, и определенными в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений.

3.2. Заказчик оплачивает __________% стоимости работ в течение __________ банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оставшиеся __________% от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение __________ банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик организует и обеспечивает ____________________ в срок до «_____» _______________2016 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик Юридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

Заказчик Адрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Тип: Договор подряда