Что будет 25 января года. Министр обороны российской федерации

Обзор документа

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 января 2016 г. N 20

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ - ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ - ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

РЕШЕНИЕ N____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

Суд:

Истцы:

Ответчики:

Исчерпывающая характеристика — даты календаря 25 января.

Полная информация про людей появившихся на свет в день 25 января.

Объяснение про женщин рожденных сегодня, 25.01.2016 г., по восточному гороскопу животных.

Праздники и памятные даты приходящиеся на 25 января.

Христианские (Православные) празднества и даты памяти в этот день года:

Празднуются православные именины:

Даты на которые пришлись религиозные праздники в 2016 году

Главная » Работающим пенсионерам » Что будет 25 января года. Министр обороны российской федерации

Плыл Господь с учениками на другую сторону моря, а они забыли взять хлебов, и имели с собою только один хлеб, и стали думать, как тут им быть. Ведая помышления их, Господь напомнил о насыщении четырех и пяти тысяч народа, возведя их тем к твердому упованию, что при Нем не умрут с голоду, хоть бы и ни одного хлеба не имели. Сколько тревог наводит иногда на каждого помышление о безвестном будущем! Успокоение от этих тревог одно - упование на Господа, а оживление и укрепление почерпается из разумного рассмотрения того, что уже было с нами и с другими.

Не найдется ни один человек, который бы в жизни своей не испытал нечаянных избавлений от беды или нечаянных поворотов жизни его на лучшее. Воспоминаниями о таких случаях и оживляй душу свою, когда начнут томить ее мрачные мысли о том, как быть. Бог все устроит к лучшему и теперь, как бывало прежде. Положись на Него; еще прежде избавления от беды, Он пошлет тебе благодушие, при котором и не заметишь беды своей. «Уповающаго же на Господа милость обыдет» () . Рассматривай опыты сего в Священном Писании , в житиях святых, в своей жизни и жизни знакомых твоих и увидишь, как в зеркале, как «близ Господь всем призывающим Его» () . И страхования за участь свою не возмутят души твоей.

Об обращении к оккультным целителям (экстрасенсам, колдунам)

Некоторые люди обращаются к оккультным целителям, думают, что если эти целители иконы расставляют, значит, они от Бога. Но не портрет же своего патрона - дьявола - им выставлять!

Могут ли оккультные целители излечить болезнь? Какую-то могут. Но дьявол благотворительностью не занимается, его цель - погубить человека. Какие же опасности у такого "лечения"?

1. В физическом плане болезнь может дать рецидив или на место прошедшей болезни через некоторое время может прийти другая (более тяжёлая). Или произойти неприятность, которую мы не свяжем с обращением к падшим духам. Автору этой заметки старушка-колдунья с помощью заговора исцелила ногу от рожистого воспаления, но через много лет, ремонтируя на даче кровлю, он пролил на эту ногу кипящую смолу, а ещё через несколько лет - сломал ступню. Теперь болит колено именно на этой ноге. Как говорит один телеведущий «Совпадение? Не думаю! ». Самовнушение здесь исключено, т.к. осознано это было совсем недавно.

2. В духовном плане от оккультного воздействия в той или иной степени наступает духовное помрачение, чаще всего это уныние, тревога, страх, мучительные сновидения (См. сайт Заговор.ру - тысячи отзывов о последствиях соприкосновения с магией).

3. Целью дьявола является духовная дезориентация человека. Мало кто захочет себе признаться, что обратился за помощью к . Вероятнее всего человек начнёт оправдывать себя тем, что духовный мир сложен, там действуют разные силы, и он будет просто игнорировать.

4. Ещё одна опасность - возникающая зависимость от оккультизма, даже, если проблема не решена. Это касается любого греха, тяжело решиться первый раз, потом просто. Если мужчина изменил жене, то, скорее всего он не ограничится одной изменой. Если человек позволил себе обращение к оккультистам, то он вряд ли остановится. Про зависимость пишут буквально все, даже те, кто гадает на картах. Не могут карты выбросить как алкоголик бутылку.

Обратим внимание на то, что целители не лечат серьёзные заболевания, например диабет. Значит они ограничены Богом и Он не попускает нам непреодолимого соблазна.

Сложно осознать, что физическое исцеление не всегда благо, даже жизнь (). Физические страдания могут привести человека к Богу, покаянию. Дьяволу это не угодно, ему желательно, чтобы человек ужаснулся от своего состояния уже на том свете, когда покаяние уже невозможно.

Наряду с обращением к докторам, Церковь предлагает и о здравии, (Покаяния, Причащения и Елеосвящения) во исцелении души и тела. При этом физическое здоровье не является самоцелью, результат мы оставляем на волю Божью. Вечное спасение важнее, чем временное физическое исцеление.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 305-ЭС15-13016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 18.01.2016

Полный текст определения изготовлен 25.01.2016

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего судьи Ксенофонтовой Н.А., судей Разумова И.В. и Шилохвоста О.Ю. рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу государственной компании «Российские автомобильные дороги» на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2015 по делу № А40-159308/2014 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.07.2015 по тому же делу.

В заседании приняли участие представители:

публичного акционерного общества «Волгомост» (истца) – Бикина К.Е. по доверенности от 01.11.2015 № 11/2015-16, Курина В.П по доверенности от 03.04.2015, Непейвода А.Ю. по доверенности от 09.11.2015 № 17, Свистунова С.А. по доверенности от 01.11.2015 № 11/2015-17;

государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ответчика) – Васнёв В.В. по доверенности от 25.12.2015 № Д-15140358, Ильин М.Л. по доверенности от 25.12.2015 № Д-15140359, Сушинский В.А. по доверенности от 12.01.2016 № Д-16140002;

открытого акционерного общества «Донаэродорстрой» (третьего лица) – Усова Е.В. по доверенности от 03.04.2015, Чайка М.А. по доверенности от 06.12.2014 № 182/12.

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтовой Н.А., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

публичное акционерное общество «Волгомост» (далее – акционерное общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – компания) о признании недействительным расторжения договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 и продлении срока его действия до 31.12.2015, расторжении договора от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3, заключенного между компанией и открытым акционерным обществом «Донаэродорстрой» (далее – общество «Донаэродорстрой»).

Общество «Донаэродорстрой» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2015 (судья Назаренков Д.Е.) иск удовлетворен. Суд признал отсутствующим в силу закона и договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 у компании права на произведенный ею односторонний отказ от этого договора, признав договор нарушенным акционерным обществом вследствие действий компании и подлежащим изменению в отношении срока действия в связи с существенным изменением обстоятельств. Договор от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3 расторгнут, поскольку при сохранении действия договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 нарушает права истца и третьего лица.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 (судьи Гармаев Б.П., Чепик О.Б., Титова И.А.) решение от 11.02.2015 отменено и в удовлетворении иска отказано.

Суд, учитывая обстоятельства, установленные в данном деле и других делах с участием сторон, признал отсутствие препятствий к выполнению акционерным обществом условий договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 о сроках строительства и наличие в связи с нарушением сроков у компании права на односторонний отказ от договора в силу его условий и пункта 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Право требования расторжения договора от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3 не признано судом за акционерным обществом, так как оно не является участником договора.

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 23.07.2015 (судьи Завирюха Л.В, Дегтярева Н.В., Нечаев С.В.) постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 в части отказа в признании недействительным расторжения договора от 28.06.2012 № СТ-2012-283 и внесении в него изменений отменил, оставив в силе решение от 11.02.2015 в этой части, в остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 оставил без изменения.

Компания подала в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации кассационную жалобу на решение от 11.02.2015 и постановление от 23.07.2015, в которой просит о пересмотре их как незаконных и не соответствующих судебной практике вследствие неправильного применения оснований для расторжения договора по требованию заказчика, в том числе не обусловленному нарушениями договора со стороны подрядчика, нарушения преюдиции ранее принятых по другим делам с участием сторон судебных актов, превышения судом кассационной инстанции полномочий и несоответствия мотивировочных частей обжалуемых судебных актов предмету доказывания и имеющимся доказательствам и оставлении в силе постановления суда апелляционной инстанции.

В связи с указанными нарушениями компания считает подлежащими пересмотру обжалуемые судебные акты в силу статьи Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.11. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок" target="_blank">

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2015 кассационная жалоба компании с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Компания подала дополнения к кассационной жалобе, в которых просит о пересмотре обжалуемых судебных актов как не соответствующих нормам права о подряде, неправомерно не признавших за компанией предусмотренное договором и пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации право на отказ от договора в связи с нарушением акционерным обществом сроков выполнения работ и установивших влияние на нарушение сроков ненадлежащего исполнения компанией обязательств, проигнорировавших установленные в других делах обстоятельства исполнения сторонами договора.

Представители компании в судебном заседании поддержали жалобу по доводам, изложены в дополнении к ней.

Акционерное общество в отзыве на кассационную жалобу не согласно с доводом о наличии у компании права на безусловный отказ от договора, предусмотренный статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, из-за необсуждения такого основания для прекращения договора в судах нижестоящих инстанций, указало на наличие вины компании в неисполнении договора, оспаривает преюдициальное значение судебных актов по другим делам в том числе в связи с неучастием в них третьего лица, считает постановление суда кассационной инстанции округа соответствующим его компетенции.

Представители акционерного общества в судебном заседании возражали против принятия доводов в обоснование пересмотра обжалуемых судебных актов, изложенных в дополнении к кассационной жалобе, и поддержали изложенную в отзыве позицию о несогласии с доводами компании.

Представители общества «Донаэродорстрой» в судебном заседании поддержали доводы кассационной жалобы компании с учетом дополнений.

Проверив обоснованность изложенных в кассационной жалобе и дополнении к ней доводов, приведенных в отзыве возражений и данных в судебном заседании присутствующими представителями участвующих в деле лиц пояснений, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что решение от 11.02.2015 и постановление от 23.07.2015 подлежат отмене по следующим основаниям.

Между компанией (заказчиком) и акционерным обществом (подрядчиком) заключен договор от 28.07.2012 № СТ-2012-283 на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 - км 1319, км 1373+906 - км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция).

Компания направила акционерному обществу уведомление от 01.10.2014 № 14183-ПТ об одностороннем внесудебном расторжении названного договора по основанию, предусмотренному абзацем 3 пункта 16.3.1 договора и пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, мотивируя расторжение многократным, начиная с 21.03.2014, нарушением подрядчиком месячных сроков выполнения работ, предусмотренных календарным графиком, являющимся приложением № 1.2 к договору.

Акционерное общество в настоящем иске неправомерность расторжения компанией договора в связи с нарушением сроков производства работ обосновывает наличием у нее препятствий для исполнения договора, возникших вследствие корректировки заказчиком рабочей документации, несогласования им изъятия земельных участков.

Из материалов дела следует, что документы, подтверждающие, что после заключения договора изменялась рабочая документация и решались вопросы об изъятии земельных участков, относятся к периоду 2012-2013 годов, и отраженные в них обстоятельства учитывались сторонами в двусторонних дополнительных соглашениях в виде согласования новых календарных графиков работ на соответствующие годы при неизменном первоначально установленном в основном тексте договора сроке окончания работ – 31.10.2014.

Дополнительным соглашением от 21.02.2014 № 8 установлен календарный график производства работ (приложение № 1.2 к договору) на 2014 год, несоблюдение сроков выполнения работ после согласования которого в течение 2014 года заказчик вменяет подрядчику в поименованном уведомлении о расторжении договора.

Непредъявление к приемке заказчику выполненных работ после 25.03.2014 установлено в рамках дела № А40-163048/2014 Арбитражного суда города Москвы при проверке законности расторжения компанией договора, инициированной ею в качестве встречного требования по отношению к требованию акционерного общества об оспаривании уведомления о расторжении договора, оставленному в этом деле без рассмотрения.

Поскольку до 2014 года подрядчик согласовывал с заказчиком вопросы исполнения договора в дополнительных соглашениях, и заказчик не основывает прекращение договора на предшествующих этому периоду нарушениях подрядчиком сроков выполнения работ, акционерное общество лишено возможности ссылаться на относящиеся к этому периоду обстоятельства в качестве обоснования неправомерности расторжения договора и отставания в производстве работ в течение 2014 года.

Подписание дополнительного соглашения № 8 с календарным графиком выполнения работ в 2014 году, но с сохранением изначально согласованного срока их окончания указывает на согласие подрядчика с исполнением договора на таких условиях, отсутствие к моменту подписания соглашения препятствий к его исполнению на этих условиях, что подтверждено в данном судебном заседании по рассмотрению кассационной жалобы представителями акционерного общества и общества «Донаэродорстрой», продолжившего реконструкцию дороги.

Согласование в дополнительном соглашении № 8 только изменения промежуточных сроков выполнения работ свидетельствует также о неосновательности после отказа заказчика от договора заявления подрядчиком в рамках данного дела основанного на статьях , Гражданского кодекса Российской Федерации требования об изменении условий договора в связи с существенностью его нарушений заказчиком и изменившихся обстоятельств.

Право заказчика на отказ в одностороннем порядке от исполнения договора (расторжение в одностороннем внесудебном порядке) в случае задержки без уважительных причин подрядчиком более чем на 30 календарных дней сроков начала, окончания работ по объекту и отдельных видов работ предусмотрено пунктом 16.3.1 договора от 28.07.2012 № СТ-2012-283.

Такое же право заказчика в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ предусмотрено пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации.

Нарушение акционерным обществом в 2014 году календарных сроков выполнения работ, явившееся поводом к отказу компании от договора, установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2015 по делу № А40-163048/2014, признавшим законность отказа от договора, изложенного в уведомлении от 01.10.2014 № 14183-ПТ.

Встречное неисполнение компанией условий договора в 2012-2013 годах как причина нарушения установленных на 2014 год сроков исполнения акционерным обществом договора опровергнуто вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2014 по делу № А40-85344/2014, которым акционерному обществу отказано во взыскании убытков, основанием иска о взыскании которых явилось неисполнение компанией в 2013 году возникших из договора обязанностей.

Обстоятельства, установленные судебными актами по указанным делам, учтены при рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции в соответствии с требованиями статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку установлены с участием компании и акционерного общества как участников договора в рамках возникших между ними споров об исполнении договора.

Ссылаясь в процессе рассмотрения данного дела в качестве подтверждения неправомерности отказа компании от договора на наличие права на приостановление работ, предусмотренного в качестве последствия нарушения заказчиком договора статьями , Гражданского кодекса Российской Федерации, и невозможность своевременного исполнения обязательств по договору из-за просрочки исполнения компанией встречных обязательств по нему (статья 406 Кодекса), акционерное общество не представило доказательств уведомления компании о приостановлении работ в связи с допущенными ею нарушениями.

Следующие из данного дела и установленные по названным выше делам обстоятельства исполнения сторонами договора от 28.07.2012 № СТ-2012-283 указывают на правомерность отказа компании от договора и заключения для продолжения реконструкции дороги договора от 27.10.2014 № ДС-2014-100-3 с обществом «Донаэродорстрой», установленную судом апелляционной инстанции.

Констатация обратного судом первой инстанции, поддержанная судом кассационной инстанции округа, противоречит статье Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельствам исполнения договора от 28.07.2012 № СТ-2012-283, законным и договорным основаниям его прекращения по инициативе заказчика, поэтому принятые этими инстанциями судебные акты подлежат отмене в связи с наличием оснований, предусмотренных частью 1 статьи Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.11. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства и присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок" target="_blank">291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями , Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.13. Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления" target="_blank">291.13 – Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов > Глава 35. Производство в суде кассационной инстанции > Статья 291.15. Вступление в законную силу определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления вместе с делом" target="_blank">291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2015 по делу № А40-159308/2014 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.07.2015 по тому же делу отменить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2015 по этому делу оставить без изменения.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья Н.А. Ксенофонтова

Судья И.В. Разумов

Судья О.Ю.Шилохвост

Верховный Суд РФ

ОАО "Волгомост"
ОАО "Донаэродорстрой"
ПАО "Волгомост"

ГК "АВТОДОР"
ГК "Российские автомибильные дороги"
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512 «О порядке признания нуждающимися в жилых помещениях помещений в собственность бесплатно» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4210; 2015, № 11, ст. 1607; № 36, ст. 5040) приказываю:

1. Утвердить:

Порядок организации деятельности по предоставлению военнослужащим - гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность бесплатно ( к настоящему приказу);

форму решения о принятии военнослужащего - гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении ( к настоящему приказу);

форму решения об отказе в принятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении ( к настоящему приказу);

форму решения о снятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении ( к настоящему приказу);

форму акта приема-передачи жилого помещения ( к настоящему приказу).

2. Руководителю Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации организовать работу:

по принятию военнослужащих - граждан Российской Федерации, указанных в абзацах третьем и двенадцатом пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2000, № 1 (ч. II), ст. 12; № 26, ст. 2729; № 33, ст. 3348; 2001, № 31, ст. 3173; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; № 19, ст. 1794; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 48, ст. 4740; 2003, № 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, № 18, ст. 1687; № 30, ст. 3089; № 35, ст. 3607; 2005, № 17, ст. 1483; 2006, № 1, ст. 1, 2; № 6, ст. 637; № 19, ст. 2062, 2067; № 29, ст. 3122; № 31 (ч. I), ст. 3452; № 43, ст. 4415; № 50, ст. 5281; 2007, № 1 (ч. I), ст. 41; № 2, ст. 360; № 10, ст. 1151; № 13, ст. 1463; № 26, ст. 3086, 3087; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5431; № 49, ст. 6072; № 50, ст. 6237; 2008, № 24, ст. 2799; № 29 (ч. I), ст. 3411; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 44, ст. 4983; № 45, ст. 5149; № 49, ст. 5723; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 11, ст. 1263; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. I), ст. 6415; 2010, № 30, ст. 3990; № 50, ст. 6600; 2011, № 1, ст. 16, 30; № 17, ст. 2315; № 46, ст. 6407; № 47, ст. 6608; № 51, ст. 7448; 2012, № 25, ст. 3270; № 26, ст. 3443; № 31, ст. 4326; № 53 (ч. I0), ст. 7613; 2013, № 27, ст. 3462, 3477; № 43, ст. 5447; № 44, ст. 5636, 5637; № 48, ст. 6165; № 52 (ч. I), ст. 6970; 2014, № 6, ст. 558; № 23, ст. 2930; № 45, ст. 6152; № 48, ст. 6641; 2015, № 17 (ч. IV), ст. 2472; № 29 (ч. I), ст. 4356; № 51 (ч. III), ст. 7241), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Правилами признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512;

по ведению реестра военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, и членов их семей.

3. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № 1850 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный № 23077).

Регистрационный № 41810

При получении выписки из решения военнослужащие (граждане, уволенные с военной службы) или их представители представляют в уполномоченный орган (специализированную организацию) документы о сдаче жилого помещения (при подаче документов через представителя прилагается доверенность, подтверждающая наличие у него полномочий, заверенная в установленном порядке) и подписывают акт приема-передачи жилого помещения ( к настоящему приказу).

Выписка из решения и акт приема-передачи жилого помещения выдаются уполномоченным органом (специализированной организацией) военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы) или их представителям под подпись либо направляются иным способом, позволяющим установить факт получения военнослужащими (гражданами, уволенными с военной службы), членами их семей или их представителями выписки из решения и акта приема-передачи жилого помещения.

9. Уполномоченный орган (специализированная организация) в течение трех рабочих дней после получения информации о том, что военнослужащим (гражданином, уволенным с военной службы) или его представителем получены выписка из решения и акт приема-передачи жилого помещения, принимает решение о снятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее - решение о снятии с учета) ( к настоящему приказу) и выдает копию решения о снятии с учета военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы), членам его семьи под подпись либо направляет иным способом, позволяющим установить факт получения военнослужащим (гражданином, уволенным с военной службы), членами его семьи или их представителями копии решения о снятии с учета.

_____________________________

*(1) Приложение к Правилам признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512 (далее - Правила).

Извещение

о распределении жилого помещения N _____

от "__" __________ 20__ г.

Уважаемый __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Вам на семью в количестве ___ человек распределено жилое помещение в

виде: отдельной ____-комнатной квартиры или другого жилого помещения,

предусмотренного статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации,

общей площадью (без учета площади балконов, лоджий, веранд и террас)

Кв. м, на ____ этаже по адресу:

_______________________________________________________________________.

В случае Вашего и членов Вашей семьи согласия (или отказа) с

распределенным жилым помещением прошу в пятидневный срок заполнить и

направить в уполномоченный орган (специализированную организацию) копию

Сведения

о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых

по договорам социального найма и (или) принадлежащих

на праве собственности военнослужащему и (или) членам

его семьи, а также о наличии (отсутствии) жилых помещений

специализированного жилищного фонда, занимаемых

военнослужащим и (или) членами его семьи

(в том числе бывшими)

Я, ________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, личный номер

военнослужащего)

паспорт _______________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность)

зарегистрированный по адресу: __________________________________________

_______________________________________________________________________,

фактически проживающий по адресу: ______________________________________

(адрес фактического места

_______________________________________________________________________,

жительства и вид занимаемого жилого помещения)

сообщаю сведения о себе и о членах семьи (указывается по количеству

членов семьи):

1. _________________________________________________________________

рождения, степень родства)

2. _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (данные

свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата

рождения, степень родства)

3. _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (данные

свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата

рождения, степень родства)

признанных вместе со мной нуждающимися в жилых помещениях,

предоставляемых в собственность бесплатно или по договору социального

I. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам

социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности мне и

членам моей семьи:

№ п/п			Почтовый адрес		Основание пользования (договор социального найма или на основании права собственности), дата и реквизиты договора
1
2
3

II. Денежные средства на приобретение или строительство жилых

помещений, субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи или

государственные жилищные сертификаты (ГЖС) мною и членами моей семьи

(получались или не получались, в случае

________________________________________________________________________

получения денежных средств или безвозмездной финансовой помощи

________________________________________________________________________

указать орган, осуществивший выплату, дату и сумму выплаты, в случае

получения ГЖС - орган, выдавший ГЖС, серию и номер ГЖС)

III. Сведения об участии в приватизации жилых помещений моем и

членов моей семьи:

IV. Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам

социального найма и (или) сведения о владении ранее жилыми помещениями

на праве собственности:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Паспорт (свидетельство о рождении), серия, номер, кем и когда выдан	Почтовый адрес	Вид имущества, площадь, кв. м	Основание пользования (договор социального найма или документ, подтверждающий право собственности), дата и реквизиты договора	Действия, совершенные с ранее занимаемыми жилыми помещениями, реквизиты документов, подтверждающих факт совершения указанных действий
1
2
3

V. Сведения о наличии жилых помещений специализированного жилищного

фонда, занимаемых военнослужащими и (или) членами их семей (в том числе

___________________________________

(наименование уполномоченного органа

от _______________________________,

проживающего (зарегистрированного) по адресу:

________________________________________________________________

(индекс, почтовый адрес, контактные телефоны, электронный адрес)

Заявление

Прошу предоставить мне, ___________________________________________,

жилое помещение в собственность бесплатно согласно извещению N _____

от "__" __________ 20__ г. о распределении жилого помещения по адресу:

________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации

________________________________________________________________________

и административно-территориального образования субъекта Российской

Федерации

________________________________________________________________________

(для городов федерального значения наименование

________________________________________________________________________

административно-территориального образования субъекта Российской

Федерации не указывать)

Члены моей семьи с получением указанного жилого помещения в

собственность бесплатно согласны.

(подпись совершеннолетнего члена семьи, Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г. ________________________________________________

(подпись заявителя, Ф.И.О.)

Подпись заявителя и членов его семьи заверяю.

_____________________________________________________

(наименование должности заверяющего, подпись, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________

Решение N _____

о предоставлении жилого помещения

в собственность бесплатно

"__" __________ 20__ г. г. _______________

В соответствии с пунктами 1, 4 Правил предоставления военнослужащим

Гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность

бесплатно, утвержденных постановлением Правительства Российской

жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации и

предоставления им жилых помещений в собственность бесплатно", принято

решение о предоставлении _______________________________________________

(воинское звание)

________________________________________________________________________

на состав семьи ___ человек жилого помещения по адресу: ________________

________________________________________________________________________

в собственность бесплатно.

Состав семьи:

супруга (супруг): ______________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

дети: __________________________________________________________________

(Ф.И.О., даты рождения)

Дата принятия на учет "__" __________ ____ г.

________________________________________________________________________

(дополнительные сведения)

________________________________________________________________________

организации)

___________________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа (специализированной организации)

Решение N _____

о принятии военнослужащего - гражданина

Российской Федерации, проходящего военную службу

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении

"__" __________ 20__ г. г._______________

В соответствии с пунктом 5 Правил признания нуждающимися в жилых

военнослужащих - граждан Российской Федерации и предоставления им жилых

помещений в собственность бесплатно", на основании заявления и

представленных документов принять на учет нуждающихся в жилом помещении

________________________________________________________________________

(воинское звание, Ф.И.О.)

Состав семьи:

супруга (супруг): _____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

дети: _________________________________________________________________,

(Ф.И.О., даты рождения)

иные члены семьи: ______________________________________________________

(степень родства, Ф.И.О., даты рождения)

Дата принятия на учет "__" __________ ____г.

________________________________________________________________________

(дополнительные сведения)

________________________________________________________________________

(должностное лицо уполномоченного органа (специализированной

организации)

_____________________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа (специализированной организации)

Решение N _____

об отказе в принятии военнослужащего -

гражданина Российской Федерации, проходящего военную

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской

Федерации, на учет в качестве нуждающегося

в жилом помещении

"__" __________ 20__ г. г. ___________________

В соответствии с ___________________________________________________

(основание для принятия решения)

военнослужащему ________________________________________________________

(воинское звание, Ф.И.О.)

отказано в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях.

________________________________________________________________________

(дополнительные сведения)

________________________________________________________________________

(должностное лицо уполномоченного органа (специализированной

организации)

____________________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа (специализированной организации)

Решение N _____ о снятии военнослужащего - гражданина

Российской Федерации, проходящего военную службу

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,

с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении

"__" __________ 20__ г. г. _________________

В соответствии с пунктом 14 Правил признания нуждающимися в жилых

помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденных

2011 г. N 512 "О порядке признания нуждающимися в жилых помещениях

военнослужащих - граждан Российской Федерации и предоставления им жилых

помещений в собственность бесплатно", военнослужащий ___________________

(воинское звание)

________________________________________________________________________

снят с учета нуждающихся в жилых помещениях.

________________________________________________________________________

(дополнительные сведения)

________________________________________________________________________

(должностное лицо уполномоченного органа (специализированной

организации)

__________________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.

Акт приема-передачи жилого помещения

"__" __________ 20__ г. г. ________________

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________

(должностное лицо уполномоченного органа

________________________________________________________________________

(специализированной организации)

________________________________________________________________________

сдал, а наниматель принял жилое помещение по адресу: ___________________

________________________________________________________________________

(населенный пункт)

________________________________________________________________________

(проспект, улица, переулок и другие)

дом N _______, корпус N _______, квартира N _______.

Наймодатель: ______________________ Наниматель ________________________

(должностное лицо (Ф.И.О.)

уполномоченного органа

(специализированной

организации)

________________________ ________________________

(подпись) (подпись)

Установлен новый порядок предоставления военнослужащим жилых помещений в собственность бесплатно. Он разработан по следующей причине. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы до 01.01.1998 и после этой даты, были уравнены в праве на бесплатное получение жилья в собственность. Ранее военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы до 01.01.1998, обеспечивались жильем только на основании договоров социального найма.

Жилые помещения предоставляются по месту прохождения военной службы, а при наличии у военнослужащего права на получение жилого помещения по избранному месту жительства - по такому месту жительства.

Определены очередность и процедура распределения жилых помещений. Установлены формы составляемых при этом документов. Согласие военнослужащего с предоставлением распределяемых помещений (отказ от предоставления распределенных помещений) может быть составлено в произвольной форме.

После предоставления жилого помещения предусмотрено обязательное направление военнослужащему копии решения о снятии его с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении.

"Об организации деятельности по предоставлению военнослужащим - гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность бесплатно"

Редакция от 25.01.2016 — Действует с 29.04.2016

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 512 "О порядке признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации и предоставления им жилых помещений в собственность бесплатно" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 28, ст. 4210; 2015, N 11, ст. 1607; N 36, ст. 5040) приказываю:

1. Утвердить:

Порядок организации деятельности по предоставлению военнослужащим - гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность бесплатно (приложение N 1 к настоящему приказу);

форму решения о принятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (приложение N 2 к настоящему приказу);

форму акта приема-передачи жилого помещения (приложение N 5 к настоящему приказу).

по принятию военнослужащих - граждан Российской Федерации, указанных в абзацах третьем и двенадцатом пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1 (ч. II), ст. 12; N 26, ст. 2729; N 33, ст. 3348; 2001, N 31, ст. 3173; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 48, ст. 4740; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2005, N 17, ст. 1483; 2006, N 1, ст. 1, 2; N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062, 2067; N 29, ст. 3122; N 31 (ч. I), ст. 3452; N 43, ст. 4415; N 50, ст. 5281; 2007, N 1 (ч. I), ст. 41; N 2, ст. 360; N 10, ст. 1151; N 13, ст. 1463; N 26, ст. 3086, 3087; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5431; N 49, ст. 6072; N 50, ст. 6237; 2008, N 24, ст. 2799; N 29 (ч. I), ст. 3411; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4983; N 45, ст. 5149; N 49, ст. 5723; N 52 (ч. I), ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 11, ст. 1263; N 30, ст. 3739; N 52 (ч. I), ст. 6415; 2010, N 30, ст. 3990; N 50, ст. 6600; 2011, N 1, ст. 16, 30; N 17, ст. 2315; N 46, ст. 6407; N 47, ст. 6608; N 51, ст. 7448; 2012, N 25, ст. 3270; N 26, ст. 3443; N 31, ст. 4326; N 53 (ч.1), ст. 7613; 2013, N 27, ст. 3462, 3477; N 43, ст. 5447; N 44, ст. 5636, 5637; N 48, ст. 6165; N 52 (ч. I), ст. 6970; 2014, N 6, ст. 558; N 23, ст. 2930; N 45, ст. 6152; N 48, ст. 6641; 2015, N 17 (ч. IV), ст. 2472; N 29 (ч. I), ст. 4356; N 51 (ч. III), ст. 7241), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Правилами признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 512;

3. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 октября 2011 г. N 1850 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 512" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный N 23077).

Временно исполняющий обязанности
Министра обороны
Российской Федерации
генерал армии
В. ГЕРАСИМОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации деятельности уполномоченного органа Министерства обороны Российской Федерации в сфере жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный орган) либо специализированной организации (структурного подразделения специализированной организации) (далее - специализированная организация) по принятию решения о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, указанным в абзацах третьем и двенадцатом пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (далее - военнослужащие), а также гражданам, не обеспеченным на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями (далее - граждане, уволенные с военной службы), и совместно проживающим с ними членам их семей жилых помещений в собственность бесплатно по месту прохождения военной службы, а при наличии у военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) и совместно проживающих с ними членов их семей права на получение жилого помещения по избранному месту жительства - по избранному постоянному месту жительства.

2. Членам семьи погибшего (умершего) лица, состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее - учет), жилое помещение в собственность бесплатно также предоставляется в соответствии с настоящим Порядком.

3. Для признания военнослужащих нуждающимися в жилом помещении военнослужащие подают заявление <*> в уполномоченный орган (специализированную организацию) с указанием места прохождения военной службы, а при наличии в соответствии с абзацами третьим и двенадцатым пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" у военнослужащего права на получение жилого помещения по избранному месту жительства - избранного постоянного места жительства (наименования субъекта Российской Федерации и административно-территориального образования субъекта Российской Федерации (для городов федерального значения наименование административно-территориального образования субъекта Российской Федерации не указывается), к которому прилагаются документы, указанные в пункте 3 Правил.

<*> Приложение к Правилам признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 512 (далее - Правила).

4. Военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы), принятым на учет, жилые помещения уполномоченным органом (специализированной организацией) распределяются по очередности, в соответствии с датой принятия военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) на учет, в случае если указанные даты совпадают, определение очередности осуществляется исходя из наибольшей общей продолжительности военной службы военнослужащего на дату принятия на учет.

5. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты поступления в уполномоченный орган (специализированную организацию) сведений о жилых помещениях, которые могут быть предоставлены, уполномоченный орган (специализированная организация) вручает под расписку или иным способом, свидетельствующим о факте и дате его получения, военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы), принятым на учет, извещения о распределении жилого помещения (далее - извещение) (приложение N 1 к настоящему Порядку).

Копии извещений направляются уполномоченным органом (специализированной организацией) командиру (начальнику) воинской части (организации) Вооруженных Сил Российской Федерации по месту прохождения военнослужащими военной службы.

Соответствующие командиры (начальники) в течение трех рабочих дней со дня получения копии извещения информируют уполномоченный орган (специализированную организацию) об участии военнослужащих в следующих мероприятиях с указанием даты их окончания:

нахождение в служебной командировке, на лечении;

несение боевого дежурства;

выполнение задач в условиях чрезвычайного положения, военного положения и вооруженных конфликтов;

участие в боевых действиях, учениях, походах кораблей, предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также в иных мероприятиях, связанных с исполнением обязанностей военной службы вне места постоянной дислокации воинской части;

нахождение в плену, положении заложника или интернированного.

В случае, когда срок указанных мероприятий не превышает девяносто суток <*>, реализация извещений о распределении жилых помещений приостанавливается, а в случае, когда срок указанных мероприятий превышает девяносто суток, жилые помещения распределяются между другими военнослужащими, принятыми на учет.

<*> Пункты 5 - 9 настоящего Порядка и пункты 5, 7 Правил оплаты военнослужащими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, дополнительной общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную статьей 15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. N 942 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 28, ст. 4210; 2015, N 5, ст. 845).

6. После получения извещений военнослужащие (граждане, уволенные с военной службы) в пятидневный срок с даты получения извещения направляют в уполномоченный орган (специализированную организацию) информацию о согласии с предоставлением распределяемых жилых помещений, оформленную по рекомендуемому образцу (приложение N 1 к настоящему Порядку) или в произвольной форме, и в тридцатидневный срок с даты получения извещения направляют:

сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужащему и (или) членам его семьи, а также о наличии (отсутствии) жилых помещений специализированного жилищного фонда, занимаемых военнослужащим и (или) членами его семьи (в том числе бывшими), (по состоянию на дату извещения) по рекомендуемому образцу (приложение N 2 к настоящему Порядку) или в произвольной форме;

заявление о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно по рекомендуемому образцу (приложение N 3 к настоящему Порядку) или в произвольной форме;

заверенные копии документов, удостоверяющих личность военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) и совместно проживающих с ними членов их семей (паспортов с данными о регистрации по месту жительства, свидетельств о рождении лиц, не имеющих паспортов).

В случае, если военнослужащие (граждане, уволенные с военной службы) и члены их семей в течение пяти лет до даты извещения меняли место жительства, в уполномоченный орган (специализированную организацию) предоставляются выписки из домовых книг и копии финансовых лицевых счетов с этих мест жительства.

При несогласии военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) с предоставлением распределенных жилых помещений они в пятидневный срок с даты получения извещения направляют в уполномоченный орган (специализированную организацию) отказ от предоставления распределенных жилых помещений, оформленный по рекомендуемому образцу (приложение N 1 к настоящему Порядку) или в произвольной форме.

Военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы), указанным в абзаце шестом настоящего пункта, отказавшимся от предложенного жилого помещения, расположенного по месту военной службы или по избранному месту жительства, которое соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, предоставляется субсидия для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с пунктом 19 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".

В случае непоступления от военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы), которым направлены извещения, согласия с предоставлением распределяемых жилых помещений в течение пяти дней с даты поступления в уполномоченный орган (специализированную организацию) уведомления о вручении извещений военнослужащим (гражданам, уволенным с военной службы) указанные жилые помещения распределяются между другими военнослужащими (гражданами, уволенными с военной службы), принятыми на учет.

Требования военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) о предоставлении жилого помещения в конкретном месте, доме, на этаже, по конкретному адресу, с определенным количеством комнат, определенного количества жилых помещений, не соответствующие нормам федерального законодательства, удовлетворению не подлежат.

7. Решение о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно (далее - решение) (приложение N 4 к настоящему Порядку) принимается уполномоченным органом (специализированной организацией) не позднее чем через десять рабочих дней со дня получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) и членов их семей на жилые помещения на всей территории Российской Федерации при отсутствии оснований для снятия военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) с учета.

8. Уполномоченный орган (специализированная организация) в течение трех рабочих дней после принятия решения доводит до военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) информацию о сроках, месте и времени выдачи выписки из решения <*>.

<*> Приложение к Правилам предоставления военнослужащим - гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность бесплатно, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 512.

При получении выписки из решения военнослужащие (граждане, уволенные с военной службы) или их представители представляют в уполномоченный орган (специализированную организацию) документы о сдаче жилого помещения <*> (при подаче документов через представителя прилагается доверенность, подтверждающая наличие у него полномочий, заверенная в установленном порядке) и подписывают акт приема-передачи жилого помещения (приложение N 5 к настоящему приказу).

9. Уполномоченный орган (специализированная организация) в течение трех рабочих дней после получения информации о том, что военнослужащим (гражданином, уволенным с военной службы) или его представителем получены выписка из решения и акт приема-передачи жилого помещения, принимает решение о снятии военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее - решение о снятии с учета) (приложение N 4 к настоящему приказу) и выдает копию решения о снятии с учета в военнослужащему (гражданину, уволенному с военной службы), членам его семьи под подпись либо направляет иным способом, позволяющим установить факт получения военнослужащим (гражданином, уволенным с военной службы), членами его семьи или их представителями копии решения о снятии с учета.

Вам на семью в количестве ___ человек распределено жилое помещение в виде: отдельной __-комнатной квартиры или другого жилого помещения, предусмотренного статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, общей площадью (без учета площади балконов, лоджий, веранд и террас) ___ кв. м, на ___ этаже по адресу: __________________________________________________________________.

В случае Вашего и членов Вашей семьи согласия (или отказа) с распределенным жилым помещением прошу в пятидневный срок заполнить и направить в уполномоченный орган (специализированную организацию) копию извещения и корешок (N 1 или 2) настоящего извещения.

При согласии в тридцатидневный срок необходимо направить в уполномоченный орган (специализированную организацию) документы, указанные в пункте 6 Порядка организации деятельности по предоставлению военнослужащим - гражданам Российской Федерации жилых помещений в собственность бесплатно, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 января 2016 г. N 20.

Отметка о получении "__"___________ 20__ г.

КОРЕШОК N 1

от "__"__________ 20__ г.

Я согласен с предоставлением распределяемого жилого помещения, указанного в извещении о распределении жилого помещения

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) военнослужащего (гражданина)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи)

КОРЕШОК N 2
К ИЗВЕЩЕНИЮ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ N____
от "__"__________ 20__ г.

Я отказываюсь от предоставления распределенного жилого помещения, указанного в извещении о распределении жилого помещения, по следующим причинам: _______________________________________________

Приложение N 2
к Порядку (п. 6)

I. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности мне и членам моей семьи:

N п/п	Почтовый адрес	Основание пользования (договор социального найма или на основании права собственности), дата и реквизиты договора
1
2
3

II. Денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений, субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи или государственные жилищные
сертификаты (ГЖС) мною и членами моей семьи
	(получались или не получались, в случае

получения денежных средств или безвозмездной финансовой помощи

указать орган, осуществивший выплату, дату и сумму выплаты, в случае получения ГЖС - орган, выдавший ГЖС, серию и номер ГЖС)

III. Сведения об участии в приватизации жилых помещений моем и членов моей семьи:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Паспорт (свидетельство о рождении), серия, номер, кем и когда выдан	Почтовый адрес	Вид имущества, площадь, кв. м	Дата и реквизиты договора о передаче жилья в собственность
1
2
3

IV. Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам социального найма и (или) сведения о владении ранее жилыми помещениями на праве собственности:

V. Сведения о наличии жилых помещений специализированного жилищного фонда, занимаемых военнослужащими и (или) членами их семей (в том числе бывшими):

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Место прохождения военной службы	Почтовый адрес	Основание пользования, дата и реквизиты договора
1
2
3

Я и члены моей семьи <*> достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. Даем согласие на проведение уполномоченным органом (специализированной организацией) проверки представленных сведений в федеральных органах исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную миграционную службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку персональных данных.

<*> За несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подпись ставится их законным представителем.

В случае изменения представляемых сведений обязуемся в течение пяти дней направить в уполномоченный орган (специализированную организацию) измененные сведения.

"__"__________ 20__ г.
	(подпись военнослужащего, Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.

"__"__________ 20__ г.
	(подпись совершеннолетнего члена семьи, Ф.И.О.)

предупрежден о требованиях пункта 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации <*> о снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях в случае выявления в представленных в уполномоченный орган (специализированную организацию) документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях.

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 15; 2011, N 49, ст. 7061; 2012, N 24, ст. 3072; 2014, N 30, ст. 4218.

Подпись военнослужащего и членов его семьи заверяю.

Приложение N 3
к Порядку (п. 6)

Члены моей семьи с получением указанного жилого помещения в собственность бесплатно согласны.

Подпись заявителя и членов его семьи заверяю.

"__"__________ 20__ г.

Приложение N 4
к Порядку (п. 7)

Тут дана точная характеристика людей рожденных 25 января 2016 года, событий, праздников и статистические данные этих суток. Полный календарь этого года по месяцам и дням недели.

Символ зодиака людей с днем рождения 25.01.16 года — Водолей (с 21 января по 19 февраля).
Какой 2016 год по восточному календарю — Овца (Коза) — Дерево — Синий (Зеленый), с 08 февраля Обезьяна — Огонь — Красный.
Стихия знака гороскопа Водолеев, которые были рождены 25.01.16г. — Воздух.
Подходящая планета людей рожденных в этот день недели – Уран.
Эта дата пришлась на 4 неделю.
По календарю в этом месяце январе 31 день.
Длительность светового дня 25 января – 8 часов 11 минут Восход: 8 часов 36 минут; Заход: 16 часов 47 минут; Долгота ночи: 14 часов 27 минут (данные указаны для широты европейской части России, Украины, Беларуси).
По календарю время года — зима.
По григорианскому календарю — Високосный год.
Лучше использовать по зодиаку цвета, для людей у которых день рождения 25 января 2016 года — Темно-пурпурный, Каштановый, Светло-песочный и Зеленый.
Деревья подходящие к сочетанию знака зодиака Водолей и 2016 года по китайскому календарю > Береза и Верба.
Камни – защитные обереги, для людей рожденных сегодня — Азурит, Гематит.
Весьма подходящие числа для людей которые были рождены 25 января 16 года — ДВА.
Весьма удачные дни недели для людей рожденных 25 января 2016 года понедельник, вторник и суббота.
Основные символы сущности, зодиакального знака Водолеев, которые родились в это число — храбрый, остроумный и неосторожный.

Беларусь — День студенчества (Татьянин день).
Россия — День студента (Татьянин день).
Казахстан — День студенчества (Татьянин день).
Украина — День студентов (Татьянин день).
Россия — День рождения МГУ
Россия — День штурмана ВМФ РФ
Англия — День рождения Роберта Бернса
Народный праздник Татьянин день, Бабий кут — Девочка, которая родилась в Татьянин день, в будущем будет отличной хозяйкой, любой мужчина будет рад такой жене. Если снег, считалось, что лето будет очень дождливое, а теплая метель предсказывала засуху и плохой урожай. Зато когда небо было ясное, а на дворе был морозец - люди ждали богатого урожая.

День памяти мчн Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших.
День памяти святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
День памяти прп Мартиниана Белозерского.
Празднования в честь иконы Божией Матери Акафистная.
Празднования в честь иконы Божией Матери Млекопитательница.

Илья,
Макарий,
Петр,
Савва,
Татьяна
Федор

Православный праздник пасхи - 01 мая.
Православное вербное воскресение приходится — 24 апреля.
Православная Святая Троица отмечается — 19 июня.
Католическая пасха отмечается в этом году — 27 марта.
Католический праздник Вознесение Христово (Вознесение Господне) — 5 мая.
Католический праздник Пятидесятница (Сошествия Святого Духа) — 15 мая.
Католический праздник День Святой Троицы отмечается в этом году — 22 мая.
Католический праздник Пресвятое Тело и Кровь Христа — 26 мая.
Католический праздник Пресвятое Сердце Иисуса — 27 мая.
Иудейская пасха (Песах) пришлась на — 23 апреля.
Иудейский праздник Шавуот (Пятидесятница) — 11 июня.

Мужчины 25.01.2016 года рождения, не любят сорить деньгами, а так же одалживать и брать в долг, того же они ждут и от своей избранницы. Для друзей он горы свернет, он постоянно и много трудиться для налаживания открытых и честных отношений, и укрепления взаимосвязей. Их больше устраивает общество друзей, а не один конкретный человек, поэтому к чужим они относятся лучше, чем к своей семье. Эти люди, на самом деле умны, а креативность иногда зашкаливает. Конечно, мужчина Водолей не может обойтись без женщины. Но будет ли она любимой для него Водолеи, не особо темпераменты и эмоциональны.
В уединении парень — , обычно мобилизуется, рисует четкий план будущего и набрасывает самые яркие штрихи своего будущего, которые обычно сбываются с поразительной точностью. В целом они не нацелены на семейную жизнь, если эти качества будут отсутствовать. По своей сути мужчина — восточный символ 25 января 2016 г. р. – Синей Деревянной Овцы , космополит и гражданин мира, лояльно относится к представителям других государств и рас. Он — это яркий, эксцентричный мужчина. Мужу Водолею нельзя ограничивать свободу, ваша семейная жизнь должна быть построена таким образом, чтобы и вы всегда были под рукой, готовой в любую минуту прийти на помощь. Вы должны оставаться для него не разгаданной загадкой, ведь он так любит их разгадывать. Поверьте, все эти качества, для кого-то с лихвой окупят все перечисленные выше недостатки. Если это все же случилось, то мужчина водолей в отношениях будет примерным семьянином, преданным своей супруге и не помышляющим об измене.
Заполучить или привлечь внимание мужчины о которых можно посмотреть календарь на двадцать пятого января 2016 год, сложно, но реально, ведь в каждом человеке можно увидеть то за что можно полюбить. Умение дружить, можно отнести к одним из лучших качеств мужчины знака гороскопа. В семейных отношениях, больше всего ценит дружбу, общие интересы, способность супруги поддержать его в любых жизненных ситуациях. Этот человек интересуется вами как личностью. Мужчина 25.01.16г. рождения, постоянно анализирует ситуацию, если вы попытаетесь что-то скрыть, он будет прилагать все усилия что бы найти сокрытое. Дети с удовольствием будут ему все рассказывать, т. к. его интересует их жизнь, а сам он прекрасный слушатель. Не забывайте о том, что мужчина Водолей никогда не будет примерным семьянином.
Никто не может понять способ его мышления, ход его мыслей и мотивацию его поступков, и уж тем более, никто не в силах предсказать его поведение. Мужчины 25.01.2016 года рождения, сами по себе очень свободные и никогда не стремятся связаться узами брака, при этом из них получаются прекрасные семьянины, великолепные мужья и примерные отцы. Они не любят строгую одежду: джинсы, толстовки, футболки, джемпера – вот их стиль, демонстрирующий внутреннюю свободу. Он – волк одиночка. Свои цели и интересы ставит на первое место.

&.&.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Паспорт (свидетельство о рождении), серия, номер, кем и когда выдан

Почтовый адрес

Вид имущества, площадь, кв. м

Основание пользования (договор социального найма или документ, подтверждающий право собственности), дата и реквизиты договора

Действия, совершенные с ранее занимаемыми жилыми помещениями, реквизиты документов, подтверждающих факт совершения указанных действий

Женщина 25 января 2016 г. по гороскопу рождения , патологически ненавидит рамки и, порой, бросает вызов обществу, выходя за них. Когда она вступает в брак, редко заводит романы, а если и заводит, то они быстро заканчиваются. Всегда пунктуальны и всегда выполняют обещанное. Очень проницательна, и обмануть ее бывает невозможно.
Её партнёр должен знать, что этой яркой женщине нужно давать в отношениях свободу. Открытие нового, интересного и захватывающего, пребывание в бесконечном поиске свежих идей и мыслей — вот чем отличается от других необыкновенная девушка. Женщина по календарю на 25 января 2016 года рождения, легко даст вам деньги в долг, но если вы будете брать и не возвращать, то больше на помощь рассчитывать не стоит. Весьма занимательна, является не таким корыстным человеком. Она способна с большим удовольствием помогать людям.
Женщина которая родилась 2016 году 25 января , никогда не сможет промолчать, особенно если дело касается чести. Им важно сохранять уверенность в себе. В голове каждый день рождается куча новых идей, которые, мечтает воплотить сразу же. Их категорически нельзя ограничивать в свободе действий. Для нее, секс приятен, только тогда, когда на него не уделяешь много внимания. Лучше всего у женщины, получится то, что не связано с тотальным принуждением и она проявит себя там, где требуется наличие острого ума не менее острого слова. Ей часто не хватает пространства и свободного времени, которые для нее жизненно необходимы. Это нежное невесомое создание, но она способна постоять за себя.
Под знаком гороскопа Водолей, были рождены прославленные люди